中华人民共和国合同法

致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采 
取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调 
迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 
第二百八十五条 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提 
供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包 
人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 
第二百八十六条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合 
理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖 
的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依 
法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 
第二百八十七条 本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。 

第十七章 运输合同 

第一节 一般规定 

第二百八十八条 运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地 
点，旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。 

[上一页]　[1]　[2]　[3]　[4]　[5]　[6]　[7]　[8]　[9]　[10]　[11]　[12]　[13]　[14]　[15]　[16]　[17]　[18]　[19]　[20]　[21]　[22]　[23]　[24]　[25]　[26]　[27]　[28]　[29]　[30]　[31]　[32]　[33]　[34]　[35]　[36]　[37]　[38]　[39]　[40]　[41]　[42]　[43]　[44]　[45]　[46]　[47]　[48]　[49]　[50]　[51]　[52]　[53]　[54]　[55]　[56]　[57]　[58]　[59]　[60]　[61]　[62]　[63]　[64]　[65]　[66]　[67]　[68]　[69]　[70]　[71]　[72]　[73]　[74]　[75]　[76]　[77]　[78]　[79]　[80]　[81]　[82]　[83]　[下一页]